建工合同纠纷常见法律问题及对策

建工合同纠纷涉及的法律问题复杂多样，结合实务案例与司法解释，核心问题及对策可归纳如下：

一、常见法律问题

01、合同效力争议‌

资质缺失或越级承包：承包人未取得资质、超越资质等级或允许他人挂靠施工，合同无效‌。

‌招标程序违规：依法须招标而未招标或中标无效（如串标、虚假招标），合同可能被认定无效‌。

‌“黑白合同”冲突‌：备案合同（白合同）与实际履行合同（黑合同）条款不一致时，以实际履行的合同为准，但不得违反强制性规定‌。

02、‌工程款支付纠纷‌‌

‌违约金与赔偿金争议‌：合同中未明确违约金条款时，适用法定损害赔偿（如同期贷款利率）；若约定违约金（如日千分之一），需证明实际损失是否远超约定标准‌。

‌‌结算依据不明确‌：发包人拖延结算或单方委托第三方审核，承包人可主张以共同确认的结算报告为准‌。

‌‌优先受偿权行使：承包人需在工程竣工后6个月内主张优先受偿权，且范围限于人工费、材料费等直接成本‌。

03、质量与工期责任‌

质量问题归责：工程保修期内发现质量问题，若因施工缺陷导致，承包人担责；若因发包人未维护（如停工18年未保养），责任转移至发包人‌。

工期延误索赔：发包人未按时支付进度款、设计变更或不可抗力导致延误，承包人有义务及时提交书面索赔意向，否则丧失索赔权‌。

04、分包与转包风险‌‌

违法分包责任‌：专业工程分包给无资质单位，或分包后再转包，总承包人与分包人承担连带责任‌。

‌实际施工人权利：实际施工人可突破合同相对性，直接起诉发包人追讨工程款，但需证明其实际投入成本‌。

二、纠纷解决对策

01、‌‌协商与调解优先

‌和解协议：双方可就工程款支付方案、质量维修责任达成书面和解，避免诉讼成本‌。

‌行业调解组织‌：借助建工协会或专业调解机构，利用行业经验高效化解争议。

02、‌仲裁与诉讼策略‌‌

仲裁条款有效性‌：合同中需明确约定仲裁机构（如注册地仲裁委），否则可能因管辖权争议延误解决。

‌诉讼证据准备：重点收集施工日志、监理签字的索赔文件、结算确认书等，证明履行义务和损失范围‌。

03、司法程序要点‌

专属管辖原则‌：建设工程合同纠纷由工程所在地法院专属管辖，仲裁协议无效时需遵守此规定‌。

合同无效处理：即使合同无效，工程验收合格的，承包人仍可参照合同主张工程款；验收不合格则无权请求支付‌。

三、风险预防建议

‌

01、合同审查精细化‌

明确违约金计算标准、索赔程序及时限，避免模糊条款引发争议‌。

采用《建设工程施工合同（示范文本）》，规范质量验收、变更签证等流程‌。

0‌‌2、履约过程留痕‌

工期延误、设计变更等事件发生后，28天内向监理及发包方提交书面索赔意向，附详细损失计算‌。

定期签署工程进度确认单，避免结算时工程量争议‌。

0‌3、优先权及时行使‌

工程竣工或合同解除后6个月内，通过发函或诉讼主张优先受偿权，超期则权利消灭‌。

建工合同纠纷的解决需结合法律规则与行业实践，强化合同风险管理与证据保全能力，是避免损失的核心‌。

本文仅供交流学习，如有侵权，烦请告知，我们将立即删除